Όροι Συνεργασίας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ατομική επιχείρηση Νικήτας Τσούμας, με διακριτικό τίτλο «Sitaki», με ΑΦΜ [ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ — ΑΦΜ], ΔΟΥ [ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ — ΔΟΥ], με έδρα [ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ — πλήρης διεύθυνση έδρας] (εφεξής «Sitaki»).

Κάθε έργο ξεκινά με ένα δωρεάν, χωρίς δέσμευση, ραντεβού. Αν συμφωνήσουμε να προχωρήσουμε, η Sitaki στέλνει γραπτή προσφορά που περιλαμβάνει το αντικείμενο του έργου, την αμοιβή, τον τρόπο πληρωμής και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Η γραπτή αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη συνιστά τη σύναψη της συνεργασίας και δεσμεύει αμφότερα τα μέρη στους όρους της συγκεκριμένης προσφοράς, όπου αυτή διαφοροποιείται ή εξειδικεύει τους παρόντες όρους.

Δεν υπάρχει δημόσιος τιμοκατάλογος. Κάθε έργο κοστολογείται ξεχωριστά με βάση το εύρος του, και η τελική αμοιβή συμφωνείται γραπτώς πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας. Το ποσοστό τυχόν προκαταβολής, οι ενδιάμεσες δόσεις και η ημερομηνία εξόφλησης ορίζονται στην εκάστοτε προσφορά. Καθυστέρηση πληρωμής πέραν της συμφωνημένης προθεσμίας αναστέλλει την πρόοδο του έργου μέχρι την τακτοποίησή της.

Το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου εξαρτάται από την έγκαιρη παράδοση υλικού (κείμενα, εικόνες, στοιχεία πρόσβασης) και εγκρίσεων από τον πελάτη. Καθυστέρηση στην παράδοση υλικού ή σε απαιτούμενη έγκριση μετατοπίζει αναλογικά το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Ο αριθμός των γύρων αναθεώρησης που περιλαμβάνονται σε κάθε έργο ορίζεται στην αντίστοιχη προσφορά. Αίτημα αλλαγής εκτός του αρχικού αντικειμένου του έργου αντιμετωπίζεται ως πρόσθετη εργασία και κοστολογείται ξεχωριστά, κατόπιν συνεννόησης.

Η κυριότητα και τα δικαιώματα χρήσης των τελικών παραδοτέων (design, κώδικας, περιεχόμενο που έχει συνταχθεί για το έργο) μεταβιβάζονται στον πελάτη με την ολοσχερή εξόφληση της συμφωνημένης αμοιβής. Μέχρι την εξόφληση, τα παραδοτέα παραμένουν ιδιοκτησία της Sitaki και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά. Υλικό που παρέχει ο ίδιος ο πελάτης (κείμενα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα) παραμένει δικό του σε κάθε περίπτωση, και ο πελάτης εγγυάται ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης του. Η Sitaki διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει ολοκληρωμένα έργα στο δικό της portfolio, εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά.

Όπου το έργο περιλαμβάνει σύσταση λογαριασμών φιλοξενίας, domain ή άλλων τρίτων υπηρεσιών, αυτοί δημιουργούνται στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη, ο οποίος παραμένει κύριος και υπεύθυνος έναντι του εκάστοτε παρόχου. Η Sitaki δεν φέρει ευθύνη για τη λειτουργία, τη διαθεσιμότητα ή τους όρους χρήσης υπηρεσιών τρίτων.

Η Sitaki ευθύνεται για την έντεχνη εκτέλεση του συμφωνημένου έργου. Δεν ευθύνεται για: αλλαγές που πραγματοποιεί ο πελάτης ή τρίτος μετά την παράδοση, ασυμβατότητες με πρόσθετα ή υπηρεσίες τρίτων που δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής συμφωνίας, ή απώλεια εσόδων που δεν απορρέει άμεσα από αποδεδειγμένη πλημμελή εκτέλεση της Sitaki. Η συνολική ευθύνη της Sitaki έναντι του πελάτη, για οποιαδήποτε αιτία, δεν υπερβαίνει το ποσό που έχει καταβάλει ο πελάτης για το συγκεκριμένο έργο.

Κάθε πλευρά δεσμεύεται να μην αποκαλύψει σε τρίτους εμπιστευτικές πληροφορίες της άλλης πλευράς που περιήλθαν σε γνώση της στο πλαίσιο του έργου, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της συνεργασίας.

Κάθε πλευρά μπορεί να καταγγείλει τη συνεργασία με γραπτή ειδοποίηση στην άλλη. Σε περίπτωση καταγγελίας πριν από την ολοκλήρωση του έργου, ο πελάτης οφείλει την αμοιβή για την εργασία που έχει ήδη εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας.

Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης που οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, εκτός του εύλογου ελέγχου του, το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί ή να αποτραπεί.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με αυτούς, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαστικού δικαίου υπέρ του πελάτη-καταναλωτή, όπου εφαρμόζεται.

Η Sitaki μπορεί να ενημερώνει τους παρόντες όρους. Η ενημέρωση δεν επηρεάζει έργα για τα οποία έχει ήδη υπογραφεί ή αποδεχθεί γραπτώς προσφορά· αυτά διέπονται από τους όρους που ίσχυαν κατά την αποδοχή τους.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους παρόντες όρους, επικοινωνήστε στο hello@sitaki.gr.